-
魅の影
2014-06-19 17:39:24
|
云南省
土建
|
2760查看
5回答
建筑工程施工许可证未办理就开工,造成后期窝工损失,该部分费用如何处理?
建设单位建筑工程施工许可证未办理就要求施工单位开工,后期施工过程中质监站的要求停工，造成施工单位后期窝工损失,该部分费用如何处理?施工单位提出索赔要求，这种要求合理吗？这部分钱能要的回来吗？要怎么办理？有什么依据
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
开工许可证应该甲方办理，没办施工许可证甲方就让开工责任在甲方，
因此停工给乙方造成的损失应该甲方负责，乙方应根据现场实际情况
统计出因停工造成的损失向甲方索赔。
2014-06-19 20:20:39
-
这样的情况不少见，主要看与甲方的合同约定，违约条款是怎样的约定，依据就是施工合同。
2014-06-19 17:50:12
-
要求合理，由甲方承担
2014-06-19 20:35:02
-
这个估计不好要，没准顶多把规定的竣工工期给你延长下
2014-06-19 21:38:09
-
确实，现实中估计给你延长个工期都差不多了，至于要钱的话 需要仲裁啊，这样一搞跟甲方关系就僵了，到最后甲方再拖就更不好了
2014-06-20 11:40:09
如果没找到您想要的答案，试试直接提问吧！
尊敬的“{{nickname}}”，您好！
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业（造价行业）领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答，感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励，帮助他人，成就自己。
采纳优质答案，更可获得积分，兑换礼品哦！
高质量答案更易被采纳，获得额外高额积分奖励！
还有0条追问正在审核中，请稍后回来查看