《计价规范》4.0.9条具体是什么内容？

没有你说的条目，第四部分是从4.1开始的 需要可以给你发一本清单计价规范 中华人民共和国国家标准 建设工程工程量清单计价规范 Code of valuation with bill quantity of construction works GB 50500-2008 主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部 批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期： 2 0 0 8 年1 2 月1 日 中国计划出版社 2008 北京 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第63 号 关于发布国家标准《建设工程 工程量清单计价规范》的公告 现批准《建设工程工程量清单计价规范》为国家标准，编号为 GB50500—2008，自2008 年12 月1 日起实施。其中，第1.0.3、3.1.2、 3 . 2 . 1、3 . 2 . 2、3 . 2 . 3、3 . 2 . 4、3 . 2 . 5、3 . 2 . 6、3 . 2 . 7、4 . 1 . 2、 4 . 1 . 3、4 . 1 . 5、4 . 1 . 8、4 . 3 . 2、4 . 8 . 1 条为强制性条文，必须严格 执行。原《建设工程工程量清单计价规范》GB5 0 5 0 0—2 0 03 同时 废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二○○八年七月九日 前 言 本规范是根据《中华人民共和国建筑法》、解国释招》标（投法标释法》等法律以及最高人民法院《关于审《理中建华设人工民程共施和工国合合同同纠法纷》案、件《适中用华法人律民问共题和的 [2004]14 竞争形成价格的原则制号定）的，。按照我国工程造价管理改革的总体目标，本着国家宏观调控、市场 本规范总结了《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500 — 2003 整行、中支存付在、的结问算题等，特方别面是缺清乏理依拖据欠的工问程题，款主工要作修中编普了遍原反规映范的正，在文工中程不实尽实施合施阶理以段、来可中的操有经作关验性工，不程针强价对的款执条调款内合及同容，表价并格款增约加式定了，以条特及文别工说增程明加计。了量原采与规用价范工款的程支附量付录、清工单程计价价款如调何整编、制索工赔程、量竣清工单结和算招、标工控程制计价价、争投议标处报理价等、 A ～ E 加的附录除个别调整外，基本没有修改。原由局部修订增 F ，此次修订一并纳入规范中。 负请责各管单本理位规和在范强执中制行以性中黑条注体文意字的积标累解志资释的。料条部，文标总为准结强定经制额验性研，条究如文所发，负现必责需须具要严体修格技改执术和行内补。容充本的之规解处范释，由。请为住将了房意提和见高城和规乡有范建关质设资量部料， 寄住房和城乡建设部标准定额司（北京三里河路九号，邮政编码 100835 ），供以后修订时参考。 修订本规范的主编单位、参编单位和编制组成员： 主编单位：住房和城乡建设部标准定额研究所 四川省建设工程造价管理总站 参编单位：广东省建设工程造价管理总站 河北省建设工程造价管理总站 编制组成员：王海宏 谢洪学 1 总 则 1.0.1 为规范工程造价计价行为，统一建设工程工程量国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共清和单国的招编标制投和标计法价》方等法法，律根法据规《，中制华定人本民规共范和。 1.0.2 本规范适用于建设工程工程量清单计价活动。 1.0.3 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主 ( 以下二者简称 “ 国有资金投资 ”) 目．必须采用工程量清单计价。的工程建设项 1.0.4 非国有资金投资的工程建设项目，可采用工程量清单计价。 1.0.5 资格的工工程程量造清价单专、业招人标员控承制担。价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有 1.0.6 建设工程工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。 1.0.7 本规范附录 A 、附录 B 、附录 C 、附录 D 、附录 E 、附录 F 应作为编制工程量清单的依据。 1 附录 A 为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物工程。 2 附录 B 饰装修工程。为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物的装 3 附录 C 为安装工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用安装工程。 4 附录 D 为市政工程工程量清单项目及计算规则，适用于城市政建设工程。 5 附录 E 为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则，适用于园林绿化工程。 6 附录 F 为矿山工程工程量清单项目及计算规则，适用于矿山工程。 1.0.8 建设工程工程量清单计价活动，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术 语 2.0.1 工程量清单 建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项的明细清单。目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等 2.0.2 项目编码 分部分项工程量清单项目名称的数字标识。 2.0.3 项目特征 构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征 2.0.4 综合单价 机械完使成用一费个和企规业定管计理量费单位与利的分润，部以分及项一工定程范量围清内单的项风目或险费措用施。清单项目所需的人工费、材料费、施工 2.0.5 措施项目 面的为非完工成程工实程体项项目目。施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方 2.0.6 暂列金额 不工可程招预价标见款人的调在所整工以需程及材量发料清、生设的单备索中、暂赔服定、务并现的包场采括签购在证，合确施同认工价等中款的可中费能的用发一。生笔的款工项程。用变于更施、合工同合约同签定订调时整尚因未素确出定现或时的者 2.0.7 暂估价 金额招。标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料的单价以及专业工程的 2.0.8 计日工 价。在施工过程中，完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计 2.0.9 总承包服务费 场管总理、承包竣人工为资配料合汇协总调整发理包等人服进务行所的需的工费程用分。包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现 2.0.10 索赔 的要在求。合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿 2.0.11 现场签证 发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签证明。 2.0.12 企业定额 施工企业根据本企业的施工技术和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。 2.0.13 规费 根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。 2.0.14 税金 国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税以及教育费附加等。 2.0.15 发包人 具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 2.0.16 承包人 被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 2.0.17 造价工程师 取得《造价工程师注册证书》，在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。 2.0.18 造价员 取得《全国建设工程造价员资格证书》，在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。 2.0.19 工程造价咨询人 取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的企业。 2.0.20 招标控制价 招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有对招标工程限定的最高工程造价。关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的， 2.0.21 投标价 投标人投标时报出的工程造价。 2.0.22 合同价 发、承包人在施工合同中约定的工程造价。 2.0.23 竣工结算价 发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定的最终工程造价。 3 工程量清单编制 3.1 一般规定 3.1.1 工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。 3.1.2 招标人采负责用。工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由 3.1.3 付工程款工、程调量整清合单同是价工款程、量办清理单竣计工价结的算基以础及，工应程作索为赔标等准的招依标据控。制价、投标报价、计算工程量。支 3.1.4 项目清单工组程成量。清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规范项目清单、税金 3.1.5 编制工程量清单的依据： 1 本规范； 2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； 3 建设工程设计文件； 4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 5 招标文件及其补充通知、答疑纪要； 6 施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 7 其他相关资料。 3.2 分部分项工程量清单 3.2.1 分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。 3.2.2 计算规分则进部行分编项制工。程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量 3.2.3 设码。置，分十部至分十项二工位程应量根清据单拟的建项工目程编的码工，程应量采清用单十项二目位名阿称拉设伯置，数同字一表招示。标工一程至的九项位目应编按码附不录的得有规重 定3.2.4 分部分项工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。 3.2.5 分部分项工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。 3.2.6 分部分项工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。 3.2.7 述。分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描 3.2.8 机构备案编，制省工级程或量行清业单工出程现造附价录管中理未机包构括应的汇项总目报，往编住制房人和应城作乡补建充设，部并标报准省定级额或研行究业所工。程造价管理 补充项目的编码由附录的顺序码与 B 和三位阿拉伯数字组成，并应从× B001 起顺序编制，同 一招标工程的项目不得重码。工程量清单中需附有补充算规则、工程内容。项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计 3.3 措施项目清单 3.3.1 措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。通用措施项目可按表 3.3.1 程的措施项目可按附录中规定的项目选择列项。若出现本规范未列的项目，可根据工选程择实列际项情，况专补业充工。 3.3.1 通用措施项目一览表 序号 项目名称 1 安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施） 2 夜间施工 3 二次搬运 4 冬雨季施工 5 大型机械设备进出场及安拆 6 施工排水 7 施工降水 8 地上、地下设施。建筑物的临时保护设施 9 已完工程及设备保护 3.3.2 码量、单项位目。措名施称项、目项中目可特以征计、算计工量程单量位的和项工目程清量单计宜算采规用则分；部不分能项计工算程工量程清量单的的项方目式清编单制，，以列“出项项”为目计编 3.4 其他项目清单 3.4.1 其他项目清单宜按照下列内容列项： 1 暂列金额； 2 暂估价：包括材料暂估价、专业工程暂估价； 3 计日工； 4 总承包服务费。 3.4.2 出现本规范第 3.4.1 条未列的项目，可根据工程实际情况补充。 3.5 规费项目清单 3.5.1 规费项目清单应按照下列内容列项： 1 工程排污费； 2 工程定额测定费； 3 社会保障费：包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费； 4 住房公积金； 5 危险作业意外伤害保险。 3.5.2 出现本规范第 3.5.1 条未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。 3.6 税金项目清单 3.6.1 税金项目清单应包括下列内容： 1 营业税； 2 城市维护建设税 3 教育费附加 3.6.2 出现本规范第 3.6.1 条未列的项目，应根据税务部门的规定列项。 4 工程量清单计价 4.1 一般规定 4.1.1 税金组成采。用工程量清单计价，建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和 4.1.2 分部分项工程量清单应采用综合单价计价。 4.1.3 发、承招包双标方文在件合中同的中工约程定量应清予单计标量明且的实工际程完量成是的投工标程人量投确标定报。价的共同基础，竣工结算的工程量按 4.1.4 规分费项、工税程措金量施外清项的单目全的清部方单式费计采用价。用应综根合据单拟价建计工价程；的其施余工的组措织施设项计目，可可以以“计项算”工为程单量位的的措方施式项计目价，，应应按包分括除部 4.1.5 作为竞措争性施费项用目。清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得 4.1.6 其它项目清单应根据工程特点和本规范第 4.2.6 、 4.3.6 、 4.8.6 条的规定计价。 4.1.7 人共同招通过标招人在标工确定程材量料清单单价中提与供专了业暂工估程价分包的价材。料和专业工程属于依法必须招标的，由承包人和招标 若材料不属于依法必须招标的，经发、承包双方协商确认单价后计价。 若专业工程不属于依法必须招标的，由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进行计价。 4.1.8 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 4.1.9 用无限采风险用、工所程有量风清险单或计类价似的语工句程，规定应在风招险标内容文件及或其合范同围中（明幅确度风）。险内容及其范围（幅度），不得采 4.2 招标控制价 4.2.1 予过以批准拒的绝国。概有算资时金，投招资标的人工应程将建其设报项原目概应算实部行门工审程核量。清投单标招人标的，投并标应报编价制高招于标招控标制控价制。价招的标，控其制投价标超应 4.2.2 招标控制价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。 4.2.3 招标控制价应根据下列依据编制： 1 本规范； 2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法； 3 建设工程设计文件及相关资料； 4 招标文件中的工程量清单及有关要求； 5 与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 6 工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有发布的参照市场价； 7 其它的相关资料。 4.2.4 分部分项工程费应根据招标文件中的分部分项工范第程量清单项目的特征描述及有关要求，按本规 4.2.3 条的规定确定综合单价计算。 综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。 4.2.5 措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单按本规范第 4.1.4 、 4.1.5 和 4.2.3 条的规定计价。 4.2.6 其他项目费应按下列规定计价： 1 暂列金额应根据工程特点，按有关计价规定估算； 2 不同专暂业，估价按有中关的材计料价单规价定估应算根；据工程造价信息或参照市场价格估算；暂估价中的专业工程金额应分 3 计日工应根据工程特点和有关计价依据计算； 4 总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算。 4.2.7 规费和税金应按本规范第 4.1.8 条的规定计算。 4.2.8 所在地工招程标造控价制管价理应机在构招备标查时。公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程 4.2.9 投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照本规范的规定编制的，应在开标前 5 投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。天向招 招投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理，发现有错误的，应责成招标人修改。 4.3 投 标 价 4.3.1 除本规范强制性规定外，投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。 投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。 4.3.2 量单位投、工标人程量应必按须招与标招人标提人供提的供工的程一量致清。单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计 4.3.3 投标报价应根据下列依据编制： 1 本规范； 2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法； 3 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； 4 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要； 5 建设工程设计文件及相关资料； 6 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案； 7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料； 8 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； 9 其它的相关资料。 4.3.4 分部分项工程费应依据本规范第 2.0.4 条综合单清单项目的特征描述确定综合单价计算。价的组成内容，按招标文件中分部分项工程量 综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。 招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。 4.3.5 投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补。 第措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案按本规范 4.1.4 条的规定自主确定。其中安全文明施工费应按照本规范第 4.1.5 条的规定确定。 4.3.6 其它项目费应按下列规定报价： 1 暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写； 2 标人在其材他料项暂目估清价单应中按列招出标的人金在额其填他写项；目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招 3 计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用； 4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。 4.3.7 规费和税金应按本规范第 4.1.8 条的规定确定。 4.3.8 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。 4.4 工程合同价款的约定 4.4.1 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起 30 件和中标人的投标文件在书面合同中约定。天内，由发、承包人双方依据招标文 同中不约实定行。招标的工程合同价款，在发、承包人双方认可的工程价款基础上，由发、承包人双方在合 4.4.2 容。招实标行文招件标与的中工标程人，投合标同文约件定不不一得致违的背地招方、，投以标投文标件文中件关为于准工。期、造价、质量等方面的实质性内 4.4.3 实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。 4.4.4 协商确发定、；承协包商人不双能方达应成在一合致同的条按款本中规对范下执列行事。项进行约定；合同中没有约定或约定不明的，由双方 1 预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式； 2 工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间； 3 工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间； 4 索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间； 5 发生工程价款争议的解决方法及时间； 6 承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法； 7 工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间； 8 工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时间； 9 与履行合同、支付价款有关的其它事项等。 4.5 工程计量与价款支付 4.5.1 发包人应按照合同约定支付工程预付款。支付扣。的工程预付款，按照合同约定在工程进度中抵 4.5.2 发包人支付工程进度款，应按照合同约定计量和支付，支付周期同计量周期。 4.5.3 减，应按工承程包计人量在时履，若行发合现同工义程务量过清程单中中实出际现完漏成项的、工工程程量量计计算算。偏差，以及工程变更引起工程量的增 4.5.4 行核对。承包人应按照合同约定，向发包人递交已完工程量报告。发包人应在接到报告后按合同约定进 4.5.5 有约定承外包，人进应度在款每支个付付申款请周应包期末括，下向列发内包容人：递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同另 1 本周期已完成工程的价款； 2 累计已完成的工程价款； 3 累计已支付的工程价款 4 本周期已完成计日工金额； 5 应增加和扣减的变更金额； 6 应增加和扣减的索赔金额； 7 应抵扣的工程预付款； 8 应扣减的质量保证金； 9 根据合同应增加和扣减的其他金额； 10 本付款周期实际应支付的工程价款。 4.5.6 时间内核发对包和人支在付收工到程承进包度人款递。交发的包工人程应进扣度回款的支工付程申预请付及款相，应与的工证程明进文度件款后同，期发结包算人抵应扣在。合同约定 4.5.7 付包人。协收议发到承应包包人明人确未延通在知期合支后同仍付约不的定时时按间间要和内求付从支付款付，款工可申程与进请承生度包效款人后，协承按包商同签人期订应银延及行期时贷付向款款发利协包率议人计，发算经出应承要付包求款人付的同款利意的息后通。延知期，发支 4.5.8 包人可停发包止人施不工，按合由发同包约人定承支担付违工约程责进任度。款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，承 4.6 索赔与现场签证 4.6.1 合同一方向另一方提出索赔，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合同的相关约定。 4.6.2 后，按若合承同包约人定认向为发非包人承包发人出索原因赔发通知生的。事件造成了承包人的经济损失，承包人应在确认该事件发生 4.6.3 承包人索赔按下列程序处理： 1 承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书； 2 发包人指定专人收集与索赔有关的资料； 3 承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔申请表； 4 发包人指定的专人初步审查费用索赔申请表，符合本规范第 4.6.1 条规定的条件时予以受理。 5 发包人指定的专人进行费用索赔核对，经造价工发包人批准。程师复核索赔金额后，与承包人协商确定并由 6 赔的进发一步包人详指细定资的料专的人通知应在，合待同收到约承定包的人时提间交内的签署详细费用资料索后赔审，按批本表，条或第发出要求承包人提交有关索 4 、 5 款的程序进行。 4.6.4 结合工若程延承包期人的批的准费，用综索合赔作与出工费程延用期索索赔赔与要工求程延相期关的联决时定，发。包人在作出费用索赔的批准决定时，应 4.6.5 定向承若包人发发包人出认索为赔由通知于。承包人的原因造成额外损失，发包人应在确认引起索赔的事件后，按合同约 认可承。包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内，未向发包人作出答复，视为该项索赔已经 4.6.6 定及时承向包发人包人应发提出包人现要场求签完证。成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约 4.6.7 发、承包人双方确认的索赔与现场签证费用与工程进度款同期支付。 4.7 工程价款调整 4.7.1 招标工程以投标截止日前 28 天，非招标工程以合同签订前 28 法机规构、发规布章的和规政定策调发整生合变同化价影款响。工程造价的，应按省级或行业建设主管天部为门基或准其日授，权其的后工国程家造的价法管律理、 4.7.2 新的项若目施特工征确中定出现相施应工工图程纸量（清含单设的计综变合更单）价与。工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按 4.7.3 应的综合因分单部价按分下项列工方程法量确清定单漏：项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对 1 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定； 2 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； 3 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。 4.7.4 有织设的计措因或施分施项部工目分，方项案由工变承程包更量人，清原根单措据漏施措项费施或中项非已目承有变包的更人措情原施况因项，的目提工，出程按适变原当更有的，措措引施施起费费措的变施组更项价，目方经发法发生调包变整人化；确原，认措造后施成调施费整中工。没组 4.7.5 因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综 合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费应予以调整。 4.7.6 若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工合程同造约价定管调理整机工构程的价规款定；调合整同。没有约定或约定 4.7.7 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 1 料和待工安程装本的身设的备损的害损、害因，工由程发损包害人导承致担第；三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材 2 发包人、承包人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 3 承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担； 4 包人承担停；工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工费用，由发 5 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 4.7.8 价款。受工益程方价未款在调合整同报告约应定时由受间益内方提在出合工同程价约定款时调间整内报告向合的，同视的为另一不方涉及提出合，同经价对款方的确调认整后。调整合同 报告收已到经工确程认价。款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则视为工程价款调整 4.7.9 经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。 4.8 竣 工 结 算 4.8.1 工程完工后，发、承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算。 4.8.2 具有相工应程资质竣的工工结程算造由价承咨包人询人或核受其对。委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托 4.8.3 工程竣工结算应依据： 1 本规范； 2 施工合同； 3 工程竣工图纸及资料； 4 双方确认的工程量； 5 双方确认追加（减）的工程价款； 6 双方确认的索赔、现场签证事项及价款； 7 投标文件； 8 招标文件； 9 其他依据。 4.8.4 承包双分方确部认分调项整工的程综量合费单应价依计据双算。方确认的工程量、合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、 4.8.5 措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金 额计算，其中安全文明施工费应按本规范第 4.1.5 条的规定计算。 4.8.6 其它项目费用应按下列规定计算： 1 计日工应按发包人实际签证确认的事项计算； 2 暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算；认价在综合单价中调整；专业工程暂估价应按 3 算； 总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计 4 索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算； 5 现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算； 6 暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。 4.8.7 规费和税金应按本规范第 4.1.8 条的规定计算。 4.8.8 人。承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包 人可承以包根人据未已在有合资同料约办定理时结间算内。递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的，发包 4.8.9 发包人在收到承包人递交的竣工结算书后，应按合同约定时间核对。 个工同程一造工价程咨竣询工人结重算复核核对对完竣成工，结发算、。承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多 4.8.10 不付核工对程竣结发工算包结价人算款或。或受未其提委出托核的对工意程见造的价，咨视询为人承收包到人承递包交人的递竣交工的结竣算工书结已算经书认后可，，在发合包同人应约定向承时间包人内，支 人提承出包的人核在对接意到见发已包经人认提可出，的竣核工对结意算见办后理，完在毕合。同约定时间内，不确认也未提出异议的，视为发包 4.8.11 发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工程。 承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工程，承包人应当交付。 4.8.12 算书作为竣工工程结竣算工办验理收完备毕案，、发交包付人使应用将的竣必工备结文算件书。报送工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结 4.8.13 工结算价竣款工。结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向承包人支付工程竣 4.8.14 就延款期该。如工支达付程发成协折包延价议人期或，未支承者在包付拍合人协卖同议可的约以的价定与，款时发发优间包包先内人人受向应协偿承按商。包同将人期该支银工付行程工同折程类价结贷，算或款价申利款率请的人支，民付承拖法包院欠人将工可该程催工价告程款发依的包利法人拍息支。卖付如，结未承包达算人成价 4.9 工程计价争议处理 4.9.1 在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及理机构负责解释。相关政策规定发生争议事项的，由工程造价管 4.9.2 入构际使投进入行用发使检的测包用工人，的程以，根工其对据程质以检工量及测程争质停结议量工果按、确有停该异定建工议解工程，决拒程保方绝的修案质办合，理量同或工争执按程议行工，竣，程双竣工质方工结量应结算监就算的督有按，机争已合构竣议同的的工约处验部定理分收办决委或理定托已；执有已竣行竣工资后质工未办未的验理检验收竣收但测工鉴且实结未定际算实投机， 无争议部分的竣工结算按合同约定办理。 4.9.3 发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决： 1 双方协商； 2 提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题； 3 按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。 4.9.4 在合同纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。 5 工程量清单计价表格 5.1 计价表格组成 5.1.1 封面 1 工程量清单：封— 1 2 招标控制价：封— 2 3 投标总价：封— 3 4 竣工结算总价：封— 4 5.1.2 总说明：表— 01 5.1.3 汇总表： 1 工程项目招标控制价 / 投标报价汇总表：表— 02 2 单项工程招标控制价 / 投标报价汇总表：表— 03 3 单位工程招标控制价 / 投标报价汇总表：表— 04 4 工程项目竣工结算汇总表：表— 05 5 单项工程竣工结算汇总表：表— 06 6 单位工程竣工结算汇总表：表— 07 5.1.4 分部分项工程量清单表： 1 分部分项工程量清单与计价表：表— 08 2 工程量清单综合单价分析表：表— 09 5.1.5 措施项目清单表： 1 措施项目清单与计价表（一）：表— 10 2 措施项目清单与计价表（二）：表— 11 5.1.6 其他项目清单表： 1 其他项目清单与计价汇总表：表— 12 2 暂列金额明细表：表— 12 — 1 3 材料暂估单价表：表— 12 — 2 4 专业工程暂估价表：表— 12 — 3 5 计日工表：表— 12 — 4 6 总承包服务费计价表：表— 12 — 5 7 索赔与现场签证计价汇总表：表— 12 — 6 8 费用索赔申请（核准）表：表— 12 — 7 9 现场签证表：表— 12 — 8 5.1.7 规范、税金项目清单与计价表：表— 13 5.1.8 工程款支付申请（核准）表：表— 14 工 程 工 程 量 清 单 工程造价 招标人： 咨 询 人： （单位盖章） （单位资质专用章） 法定代表人 法定代表人 或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编 制 人： 复 核 人： （造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章） 编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日 封— 1 工 程 招 标 控 制 价 招标控制价（小写）： （大写）： 工程造价 招标人： 咨 询 人： （单位盖章） （单位资质专用章） 法定代表人 法定代表人 或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编 制 人： 复 核 人： （造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章） 编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日 封— 2 投 标 总 价 招 标 人： 工 程 名 称： 投标总价（小写）： （大写）： 投 标 人： （单位盖章） 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） 编 制 人： （造价人员签字盖专用章） 编制时间： 年 月 日 封— 3 工 程 竣 工 结 算 总 价 中标价（小写）： （大写）： 结算价（小写）： （大写）： 工程造价 发包人： 承包人： 咨 询 人： （单位盖章） （单位盖章） （单位资质专用章） 法定代表人 法定代表人 法定代表人 或其授权人： 或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编 制 人： 核 对 人： （造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章） 编制时间： 年 月 日 核对时间： 年 月 日 封— 4 总 说 明 工程名称： 第 页 共 页 表— 01 工程项目招标控制价/投标报价汇总表 工程名称： 第 页 共 页 其 中 序号 单 项 工 程 名 称 金额（元） 暂估价 （元） 安全文明 施工费（元） 规费 （元） 合 计 注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总 表— 02 单项工程招标控制价/投标报价汇总表 工程名称： 第 页 共 页 其 中 序号 单 位 工 程 名 称 金额（元） 暂估价 （元） 安全文明 施工费（元） 规费 （元） 合 计 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 表— 03 单位工程招标控制价/投标报价汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 汇 总 内 容 金额（元） 其中：暂估价（元） 1 分部分项工程 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 措施项目 2.1 安全文明施工费 3 其他项目 3.1 暂列金额 3.2 专业工程暂估价 3.3 计日工 3.4 总承包服务费 4 规费 5 税金 招标控制价合计 =1+2+3+4+5 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 表— 04 工程项目竣工结算汇总表 工程名称： 第 页 共 页 其 中 序号 单 项 工 程 名 称 金额（元） 安全文明施工费（元） 规费（元） 合 计 表— 05 单项工程竣工结算汇总表 工程名称： 第 页 共 页 其 中 序号 单 项 工 程 名 称 金额（元） 安全文明施工费（元） 规费（元） 合 计 表— 06 单位工程竣工结算汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 汇 总 内 容 金额（元） 1 分部分项工程 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 措施项目 2.1 安全文明施工费 3 其他项目 3.1 专业工程结算价 3.2 计日工 3.3 总承包服务费 3.4 索赔与现场签证 4 规费 5 税金 竣工结算总价合计 =1+2+3+4+5 注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 表— 07 分部分项工程量清单与计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 金 额（元） 序号 项目编码 项目名称 项目特征 描述 计量 单位 工程量 综合 单价 合价 其中： 暂估价 本页小计 合 计 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标 [2003]206 在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费号）的规定，为计取规费等的使用，可 + 机械费”。 表— 08 工程量清单综合单价分析表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 项目编码 项目名称 计量单位 清单综合单价组成明细 单 价 合 价 编定号额 定额名称 定额 单位 数量 人费工 材料费 机械费 利管费和润理 人费工 材料费 机械费 和管利理润费 人工单价 小 计 元 / 工日 未 计 价 材 料 费 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 （元） 合价 （元） 暂估 （单元价） 暂估 （合元价） 其它材料费 — — 材 料 费 明 细 材料费小计 — — 注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表— 09 措施项目清单与计价表（一） 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 计算基础 费 率（ % ） 金 额（元） 1 安全文明施工费 2 夜间施工费 3 二次搬运费 4 冬雨季施工 5 大型机械设备 进出场及安拆费 6 施工排水 7 施工降水 8 地上、地下设施、建筑物的 临时保护设施 9 已完工程及设备保护 10 各专业工程的措施项目 11 12 合 计 注： 1. 本表适用于以“项”计价的措施项目。 2. 根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标 [2003]206 接费”、“人工费”或“人工费号）的规定，“计算基础”可为“直 + 机械费”。 表— 10 措施项目清单与计价表（二） 工程名称： 标段： 第 页 共 页 金 额（元） 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合 价 本页小计 合 计 注： 1. 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。 表— 11 其他项目清单与计价汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 计量单位 金 额（元） 备注 1 暂列金额 明细详见 表— 12 — 1 2 暂估价 2.1 材料暂估价 — 明细详见 表— 12 — 2 2.2 专业工程暂估价 明细详见 表— 12 — 3 3 计日工 明细详见 表— 12 — 4 4 总承包服务费 明细详见 表— 12 — 5 5 合 计 注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表— 12 暂列金额明细表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计 — 注：此表由招标人填写，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表— 12 — 1 材料暂估单价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 材料名称、规格、型号 计量单位 单价（元） 备注 注： 1. 此计表入由工招程标量人清填单写综，合并单在价备报注价栏中说。明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。 表— 12 — 2 专业工程暂估价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 工 程 名 称 工程内容 金额（元） 备注 合 计 — 注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 表— 12 — 3 计 日 工 表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 综合单价 合 价 一 人 工 1 2 3 4 人 工 小 计 二 材 料 1 2 3 4 5 6 材 料 小 计 三 施 工 机 械 1 2 3 4 施 工 机 械 小 计 合 计 注： 由投标人此自表助项报目价名，称计、入数投量标由总招价标中人。填写，编制招标控制价时。单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价 表— 12 — 4 总承包服务费计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 工 程 名 称 项目价值（元） 服务内容 费率（ % ） 金额（元） 1 发包人发包专业工程 2 发包人供应材料 合 计 注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 表— 12 — 5 索赔与现场签证计价汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 签证及索赔项目名称 计量单位 数量 单价（元） 合价（元） 索赔依及据签证 本页小计 — 合 计 — 注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。 表— 12 — 6 费用索赔申请（核准）表 工程名称： 标段： 编号： 致： （发包人全称） 根据施工合同条款第 条的约定，由于 额（大写） 原因，我方要求索赔金 元，（小写） 元，请予核准。 附： 1. 费用索赔的详细理由和依据： 2. 索赔金额的计算： 3. 证明材料： 承包人（章） 承包人代表 日 期 复核意见： 根据施工合同条款第 提出的费用索赔申请经复核：条的约定，你方 □不同意此项索赔，具体意见附件。 工程师□复同核意。此项索赔，索赔金额的计算，由造价 监理工程师 日 期 复核意见： 根据施工合同条款第 提出的费用索赔申请经复核，索赔条金的额约为定（，大你写方） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 审核意见： □不同意此项索赔。 □同意此项索赔，与本期进度款同期支付。 发包人（章） 发包人代表 日 期 注： 1. 在选择栏中的“□”内作标识“√”。 2. 本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。 表— 12 — 7 现场签证表 工程名称： 标段： 编号： 施工单位 日 期 致： （发包人全称） 根据 ( 指令人姓名 ) 年 月 日的口头指令或你方 ( 或监理人 ) 年 月 的书面通知，我方要求完成此项工作应支付价款金额为日 ( 大写 ) 元， ( 小写 ) 请予核准。元， 附： 1. 签证事由及原因： 2. 附图及计算式： 承包人（章） 承包人代表 日 期 复核意见： 你方提出的此项签证申请申请经复核： □不同意此项签证，具体意见附件。 工程师□复同核意。此项签证，签证金额的计算，由造价 监理工程师 日 期 复核意见： 算，金□额此为项签证按承包人中标的计日工单价计 ( 大写 ) 元，（小写） 元。 □此项签证因无计日工单价，金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 审核意见： □不同意此项签证赔。 □同意此项签证，价款与本期进度款同期支付。 发包人（章） 发包人代表 日 期 注： 1. 在选择栏中的“□”内作标识“√”。 2. 本承表包一人式各四存份一，份由。承包人在收到发包人（监理人）的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、 表— 12 — 8 规费、税金项目清单与计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 计算基础 费 率（ % ） 金 额（元） 1 规费 1.1 工程排污费 1.2 社会保障费 （ 1 ） 养老保险费 （ 2 ） 失业保险费 （ 3 ） 医疗保险费 1.3 住房公积金 1.4 危险作业意外伤害保险 1.5 工程定额测定费 2 税金 分部分项工程费 + 费措施项目 + 其他项目费 + 规费 合 计 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标 [2003]206 号）的规定，“计算基础”可为“直接费” “人工费”或“人工费 + 机械费”。 表— 13 工程款支付申请（核准）表 工程名称： 标段： 编号： 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了 申请支付本期的工程价款为工作，根据施工合同的约定，现 ( 大写 ) 元， ( 小写 ) 元，请予核准。 承包人（章） 承包人代表 日 期 序号 名 称 金额（元） 备注 1 累计已完成的工程价款 2 实际支付的工程价款 3 本周期已完成4 的计日工金额 5 本周期应增加和扣减的变更金额 6 索赔7 本周期应抵扣的预付款 8 减质保金 9 本周期应增加或扣减的其他金额 10 实际应支付工程价款 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见附件。 程师□复与核实。际施工情况相符，具体金额由造价工 监理工程师 日 期 复核意见： 工程价你款方为提出的支付申请经复核，本周期已完成 ( 大写 ) 元，（小写） 元，本期间应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 注： 1. 在选择栏中的“□”内作标识“√”。 2. 本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。 表— 14 5.2 计价表格使用规定 5.2.1 工程量清单与计价宜采用统一格式。各省、自治部门可根据本地区、本行业的实际情况，在本规范计价区表、格直的辖基市础建上设补行充政完主善管。部门和行业建设主管 5.2.2 工程量清单的编制应符合下列规定： 1 工程量清单编制使用表格包括：封— 1 、表— 01 、表— 08 、表— 10 、表— 11 、表— 12 （不含 表— 12 — 6 ～表— 12 — 8 ）、表— 13 。 2 师签字、封盖面章应。按规定的内容填写、签字、盖章，造价员编制的工程量清单应有负责审核的造价工程 3 总说明应按下列内容填写： 1 护要求等）。工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保 2 ）工程招标和分包范围。 3 ）工程量清单编制依据。 4 ）工程质量、材料、施工等的特殊要求。 5 ）其他需要说明的问题。 5.2.3 招标控制价、投标报价、竣工结算的编制应符合下列规定： 1 使用标格： 1 ）招标控制价使用表格包括：封— 2 、表— 01 、表— 02 、表— 03 、表— 04 、表— 08 、表— 09 表— 、 10 、表— 11 、表— 12 （不含表— 12 — 6 ～表— 12 — 8 ）、表— 13 。 2 ）投标报价使用的表格包括：封— 3 、表— 01 、表— 02 、表— 03 、表— 04 、表— 08 、表— 09 表— 、 10 、表— 11 、表— 12 （不含表— 12 — 6 ～表— 12 — 8 ）、表— 13 。 3 ）竣工结算使用的表格包括：封— 4 、表— 01 、表— 05 、表— 06 、表— 07 、表— 08 、表— 09 表— 、 10 、表— 11 、表— 12 、表— 13 、表— 14 。 2 托章以编及制工的封程招面造标应价控按咨制规询价定、人的投盖内标章容报。填价写、、竣签工字结、算盖若章为，造除价承员包编人制自的行，编应制有的负投责标审报核价的和造竣价工工结程算师外签，字受、盖委 3 总说明应按下列内容填写： 1 施工组织）设工计程的概特况点：、建自设然规地模理、条工件程、特环征境、保计护划要工求期等、。合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、 2 ）编制依据等。 5.2.4 投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。 5.2.5 价，视工为此程项量费清用单已与包计含价在表工中列程明量的清所单有的需其要他填单写价的和单合价价和中。合价，投标人均应填写，未填写单价和合 （附录A～F——另列） 本规范用词说明 1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 1 ）表示很严格，非这样做不可的用词： 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。 2 ）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词采用“应该”，反面词采用“不应”或“不得”。 3 ）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。 2 行”。本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合··的规定”或“应按··执 附录A 建筑工程工程量清单项目及计算规则 一、实体项目 A.1 土(石)方工程 A.1.1 土方工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 A.1.1 的规定执行。 表 A.1.1 土方工程（编码： 010101 ） 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容 010101001 平整场地 1. 土壤类别 2. 弃土运距 3. 取土运距 m2 建筑按物首设层计面图积示计尺算寸以 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输 010101002 挖土方 1. 土壤类别 2. 挖土平均厚度 3. 弃土运距 体积按计算设计图示尺寸以 010101003 挖基础土方 1. 土壤类别 2. 基础类型 3. 垫层底宽、底面积 4. 挖土深度 5. 弃土运距 土基深础按度垫计设层算计底图面示积尺乘寸以以挖 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 截桩头 5. 基底钎探 6. 运输 010101004 冻土开挖 1. 冻土厚度 2. 弃土运距 算面按积设乘计以图厚示度尺以寸体开积挖计 1. 打爆眼破、装药、 2. 开挖 3. 清理 4. 运输 010101005 挖淤泥、 流砂 1. 挖掘深度 2. 弃淤泥、流砂距离 m3 限按以体设积计计图算示位置、界 1. 挖淤泥、流砂 2. 弃淤泥、流砂 010101006 管沟土方 1. 土壤类别 2. 管外径 3. 挖沟平均深度 4. 弃土运距 5. 回填要求 m 心按线长设度计计图算示以管道中 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填 A.1.2 石方工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 A.1.2 的规上执行。 表 A.1.2 石方工程（编码： 010102 ） 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容 010102001 预裂爆破 1. 岩石类别 2. 单孔深度 3. 单孔装药量 4. 炸药品种、规格 5. 雷管品种、规格 m 孔总按长度设计计算图示以钻 1. 打眼、装药、放炮 2. 处理渗水、积水 3. 安全防护、警卫 010102002 石方开挖 1. 岩石类别 2. 开凿深度 3. 弃碴运距 4. 光面爆破要求 5. 基底摊座要求 6. 爆破石块直径要求 m3 以体按积计设算计图示尺寸 1. 打眼、装药、放炮 2. 处理渗水、积水 3. 解小 4. 岩石开凿 5. 摊座 6. 清理 7. 运输 8. 安全防护、警卫 010102003 管沟石方 1. 岩石类别 2. 管外径 3. 开凿深度 4. 弃碴运距 5. 基底摊座要求 6. 爆破石块直径要求 m 道中按心线设长计度图计示算以管 1. 石方开凿、爆破 2. 处理渗水、积水 3. 解小 4. 摊座 5. 清理、运输、回填 6. 安全防护、警卫 A.1.3 土石方运输与回填。工程量清节项目设置及工程量计算规则，应按表 A.1.3 的规定执行。 表 A.1.3 土石方回填（编码： 010103 ） 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容 010103001 土 ( 石 ) 方 回填 1. 土质要求 2. 密实度要求 3. 粒径要求 4. 夯填 ( 碾压 ) 5. 松填 6. 运输距离 m3 体按积设算计图示尺寸以 注： 1. 回厚填度面积场乘地以回平填均：回 2. 度间净室面内积回乘填以：回主填墙厚 3. 体坪积以积基下减础去埋回没设填的计：基室挖外础方体地 ( 其他包构括筑基物础垫层及 ) 1. 挖土（石）方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实 A.1.4 其他相关问题应按下列规定处理： 1 土壤及岩石的分类应按表 A.1.4-1 确定。 表 A.1.4-1 土壤及岩石 ( 普氏 ) 分类表 土分石类 普分氏类 土壤及岩石名称 天平然均湿容度量下(kg/m3) 极限压碎 强度 (kg/cm2) 机用轻进钻孔 1m 耗时 (min) 开及挖工方具式 紧数固系 f Ⅰ 砂 砂壤土 腐殖土 泥炭 1500 1600 1200 600 开挖用尖锹 0.5 ～ 0.6 一 、 二 类 土 壤 Ⅱ 轻壤和黄土类土 土潮湿而松散的黄土，软的盐渍土和碱 平均 15mm 以内的松散而软的砾石 含有草根的密实腐殖土 含有直径在 30mm 和腐殖土以内根类的泥炭 掺有卵石、碎石和石屑的砂和腐殖土 填土含有卵石或碎石杂质的胶结成块的 土含有卵石、碎石和建筑料杂质的砂壤 1600 1600 1700 1400 1100 1650 1750 1900 挖用镐用并开锹少挖数开 0.6 ～ 0.8 三 类 土 壤 Ⅲ 土和肥冰粘粘土土其中包括石炭纪、侏罗纪的粘 重壤土、粗砾石，粒径为 15 ～ 40mm 的碎石和卵石 水量干黄黄土土和掺有碎石或卵石的自然含 含有直径大于 30mm 或泥炭根类的腐殖土 掺有碎石或卵石和建筑碎料的土壤 1800 1750 1790 1400 1900 并镐开用同挖尖时用锹 (30%) 0.8 ～ 1.0 四 类 土 壤 Ⅳ 石英土纪含的碎硬石粘重土粘土其中包括侏罗纪和 含有碎石、卵石、建筑碎料和重达25kg 的顽石 ( 总体积 10 ％以内 ) 的肥粘上和重壤土等杂质 冰渍粘土，含有重量在 50kg 巨砾其含量为总体积以内的 10 ％以内 泥板岩 不含或含有重量达 10kg 的顽石 1950 1950 2000 2000 1950 用尖锹并 同时用镐 和撬棍开 挖 (30%) 1.0 ～ 1.5 松 石 Ⅴ 含有重量在 50kg 以内的巨砾 ( 占体积 10 ％以上 ) 的冰渍石 矽藻岩和软白垩岩 胶结力弱的砾岩 各种不坚实的片岩 石膏 2100 1800 1900 2600 2200 小于 200 小于 3.5 部分用手 凿工具部 分用爆破 来开挖 1.5 ～ 2.0 土分石类 普分氏类 土壤及岩石名称 天平然均湿容度量下(kg/m3) 极限压碎 强度 (kg/cm2) 机用轻进钻孔 1m 耗时 (min) 开及挖工方具式 紧数固系 f Ⅵ 凝灰岩和浮石 质石松灰软岩多孔裂隙严重的石灰岩和介 中等硬变的片岩 泥灰1100 1200 2700 2300 200 ～ 400 3.5 用风镐和 爆破法来 开挖 2 ～ 4 Ⅶ 砾石灰石胶结的带有卵石和沉积岩的 风化的和有大裂缝的粘土质砂岩 坚实泥板岩 的灰2200 2000 2800 2500 400 ～ 600 6.0 用爆破方 法开挖 4 ～ 6 次 坚 石 Ⅷ 砾质花岗岩 泥灰石灰粘土质砂岩 砂云母片硬石膏 2300 2300 2200 2300 2900 600 ～ 800 用爆破方 法开挖 8.5 6 ～ 8 Ⅸ 正长严岩重风化的软弱的花岗岩、片麻岩和 滑石化的蛇纹岩 致密石灰含有卵、沉积岩的渣质胶结的砾岩 砂岩 质石灰质片岩 菱镁矿 2500 2400 2500 2500 2500 2500 3000 800 ～ 1000 11.5 用法爆开破挖方 8 ～ 10 普 坚 石 Ⅹ 白云石 坚固的灰岩 大理石 石灰胶结的致密砾石 坚固砂质片岩 2700 2700 2700 2600 2600 1000 ～ 1200 15.0 用法爆开破挖方 10 ～ 12 Ⅺ 粗花岗岩 非常坚硬的白云岩 蛇纹岩 的石砾灰质胶结的含有火成岩之卵石 石英胶结的坚固砂岩 粗粒正长岩 2800 2900 2600 2800 2700 2700 1200 ～ 1400 18.5 用爆破方 法开挖 12 ～ 14 Ⅻ 具有风化痕迹的安山岩和玄武岩 片麻岩 非常坚固的石炭岩 硅质胶结含有火成岩之卵石的砾岩 粗石岩 2700 2600 2900 2900 2600 1400 ～ 1600 22.0 用法爆开破挖方 14 ～ 16 特 坚 石 ⅩⅢ 中粒花岗岩 坚固的片麻辉绿岩 玢坚固的粗面岩 中粒正长3100 2800 2700 2500 2800 2800 1600 ～ 1800 27.5 用爆破方 法开挖 16 ～ 18 土分石类 普分氏类 土壤及岩石名称 天平然均湿容度量下(kg/m3) 极限压碎 强度 (kg/cm2) 机用轻进钻孔 1m 耗时 (min) 开及挖工方具式 紧数固系 f ⅩⅣ 非常坚硬的细粒花岗岩 花岗岩麻岩 闪长岩 高硬度的石灰岩 坚固的玢岩 3300 2900 2900 3100 2700 1800 ～ 2000 32.5 用爆破方 法开挖 18 ～ 20 ⅩⅤ 安山岩、玄武岩、坚固的角页岩 高硬度的辉绿岩和闪长岩 坚固的辉长岩和石英岩 3100 2900 2800 2000 ～ 2500 46.0 用爆破方 法开挖 20 ～ 25 特 坚 石 ⅩⅥ 拉长玄武岩和橄榄玄武岩 特别坚固的辉长辉绿岩、石英石和玢 岩 3300 3300 大于 2500 大于 60 用爆破方 法开挖 大于 25 2 土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。如需按天然密实体积折算时，应按表 A.1.4-2 数计算。系 表 A.1.4-2 土石方体积折算系数表 天然密实度体积 虚方体积 夯实后体积 松填体积 1.00 0.77 1.15 0.93 1.30 1.00 1.49 1.20 0.87 0.67 1.00 0.81 1.08 0.83 1.24 1.00 3 定挖。深度应挖按土基方础平垫均层厚底度表应面按标自高然至地交面付测施量工标场高地至标设高计确地定，坪无标交高付间施的工平场均地厚标度高确时定，。应基按础自土然方地、面石标方高开确 4 建筑物场地厚度在± 30cm 以内的挖、填、运、找平，应按 A.1.1 中平整场地项目编码列项。± 30cm 以外的竖向布置挖土或山坡切土，应按 A.1.1 中挖土方项目编码列项。 5 挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础 ( 包括地下室基础 ) 方。带形基础应按不同底宽和深度，独立基础和满堂基础应按不同底面积及和设深备度基分础别、编人码工列挖项孔。桩等的挖 6 管沟土 ( 石 ) 度至交计付算。施工场地标方高工计程算量；应无按管设沟计设图计示时尺，直寸埋以管长深度度计应算。按有管管底沟外表设面计标时，高平至均交深付度施以工沟场垫地层标底高表的面平标均高高 7 设计要求采用减震孔方式减弱爆破震动波时，应按 A.1.2 中预裂爆破项目编码列项。 8 湿土的划分应按地质资料提供的地下常水位为界，地下常水位以下为湿土。 9 挖方出现流砂、淤泥时，可根据实际情况由发包人与承包人双方认证。 A.2 桩与地基基础工程 A.2.1 混凝土桩。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 A.2.1 的规定执行。 表 A.2.1 混凝土桩（编码： 010201 ） 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容 010201001 预制钢筋 混凝土桩 1. 土壤级别 2. 单桩长度、根数 3. 桩截面 4. 板桩面积 5. 管桩填充材料种类 6.

不知道你说的是那本计价规范，如果是08版本的没有4.0.9这一条。2.0.9倒有 2.0.9 总承包服务费 总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。